• Главная

Договор между физ лицами об оказании услуг создание сайта. Договор оказания услуг по продвижению сайта в физическим лицом


Договор между физ лицами об оказании услуг создание сайта

Правами на информационные материалы обладает Заказчик, либо указанные им лица.

  • Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
  • Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. При рассмотрении споров в суде, переписка Сторон по электронной почте будет признана достаточными доказательствами.
  • Разрешение споров
  1. Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.

Договор на создание интернет-сайта

Инфоinfo

Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеет Приложения №1 и №2. Каждая сторона имеет подлинный экземпляр. 12.3. Все особенности реализации работ, существенные для Заказчика, должны быть в явной форме отражены в ТЗ. Если в ТЗ не оговорены какие-либо требования Заказчика, то форма их реализации остается на усмотрение Исполнителя и не может являться причиной для отказа от приемки выполненных работ.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 14.

Договор на создание веб-сайта

Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию Интернет-сайта для размещения в сети Интернет по адресу: (далее — сайт) согласно требованиям Технического задания Заказчика (Приложение к настоящему Договору) (далее — ТЗ) и в соответствии со Сметой работ (Приложение к настоящему Договору), в которой определены стоимость и сроки выполнения работ.1.2. Дата начала работы сайта в Интернете — 20 г.1.3. Эскизы дизайна сайта согласовываются Сторонами и фиксируются в дизайн-макете (приложение к настоящему Договору).1.4. Настоящим Договором предусмотрено отчуждение Заказчику исключительного права на сайт, который должен быть создан Исполнителем.1.5. Заказчик вправе для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на сайт использовать знак охраны авторского права, который помещается внизу главной страницы сайта. 2. Определение терминов 2.1.

Договор на создание сайта

Размер вознаграждения определен в Смете работ и включает в себя:

  • стоимость работ по созданию сайта;
  • работу по устранению всех ошибок в течение гарантийного срока;
  • вознаграждение за переход исключительного права на сайт.

4.2. Заказчик обязуется в течение 5 дней с момента заключения Договора уплатить Автору аванс в размере ( ) рублей путем перечисления денежных средств на указанный Автором расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Автора. 4.3. Оставшуюся часть вознаграждения, сумма которого определяется на основании Сметы работ за вычетом суммы, уплаченной в соответствии с п.

Налоги и право

Исполнитель производит работы по подготовке ТЗ и сметы. 2.2. Работы по п.2.1 выполняются одним или несколькими ответственными представителями Исполнителя на компьютерах Исполнителя. 2.3. Исполнитель обязуется осуществлять телефонные консультации Заказчика с до по рабочим дням.

2.4. Исполнитель оставляет за собой право на размещение в нижней части главной страницы разработанного сайта ссылки на свой сайт, представляющей собой строку: «Сайт создан «». Информация о сайте», а также контактного адреса электронной почты . 2.5. Исполнитель передает результаты выполненной работы по акту приема-передачи.

Одновременно передаются ключи (коды доступа) и техническая документация. 3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 3.1. Заказчик обязуется по требованию Исполнителя предоставить необходимую информацию для выполнения работы. 3.2.

Договор на создание (разработку) сайта образец (типовая форма)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких, как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 11. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 11.1. Стороны соглашаются в том, что с даты подписания данного Договора все права на интеллектуальную собственность, созданную в соответствии с Приложением №1 к данному Договору, принадлежат Заказчику. 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласуются сторонами, подписываются, оформляются в виде приложения.

Please turn javascript on and reload the page.

Парагнович Марат Эдуардович, именуемый в данном документе «Исполнитель», личность удостоверяется паспортом: 995 3348 2237996775, выданным 19 сентября 2014 года ОВД г. Степное село, код подразделения 9982 5569, проживающий по адресу: Московская область, г. Серпухов-47, ул. 5-я Краснодонная дом 9980, кв. 7890, заключили настоящий договор, далее «Договор», на следующих условиях: 1. Согласноданному соглашению Исполнитель гарантирует выполнение, по заданию Заказчика (Приложение N 1), следующих услуг: дизайн и проект проведения капитального ремонта квартиры, по адресу:г. Москва, ул. 8-я Степнвская, дом 971 кв. 1099, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 2. Исполнитель оказывает услуги лично. 3. Стоимость оказываемых услуг составляет: 556799,98 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто девять) рублей 98 копеек. 4.

Договор оказания услуг между физическими лицами

Важноimportant

Заказчику. 4. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 4.1. Автор предоставляет Заказчику следующие исключительные права на создаваемое Произведение: а) право опубликовывать Произведение под фирменным наименованием, производственной маркой и товарным знаком Заказчика; б) право на обнародование Произведения, т.е. на сообщение Произведения в какой-либо форме или каким-либо способом неопределенному кругу лиц. Не считается обнародованием информирование широкого круга лиц о назначении, функциях, технических и прочих характеристиках Произведения, например, в рекламных целях; в) право на воспроизведение Произведения (дублирование, тиражирование или иное размножение, т.е.

Вниманиеattention

Исполнителем условий о сроках более чем на 10 рабочих дней,10.2.3. при нарушении Заказчиком сроков оплаты услуг по договору более чем на 10 рабочих дней;10.3. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Исполнителя за 10 дней до даты расторжения. В случае досрочного расторжения Заказчиком, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю фактически оказанные им услуги на основании выставленного Исполнителем счета при отсутствии вины Исполнителя и принять оказанные Исполнителем услуги по акту сдачи-приемки оказанных услуг.

Стоимость оказанных услуг должна быть подтверждена Исполнителем. 11. Сдача-приемка работ 11.1. Исполнитель оставляет за собой право на размещение в нижней части страницы разработанного сайта ссылки на свой сайт, представляющий собой строку: «Петровская Студия» — создание и продвижение сайтов, а также гиперссылки на сайт
  • Срок выполнения услуг
  1. Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг на следующий рабочий день после получения предоплаты от Заказчика.
  2. Исполнитель обязуется в течение оговоренного в ТЗ срока осуществить регистрацию доменного имени сайта Заказчика , а также создать полнофункциональный сайт с шаблоном согласно ТЗ.
  3. Срок оказания услуг по настоящему договору устанавливается от даты заключения договора до момента его расторжения по требованию любой из сторон.
  4. В течение 5 (Пяти) дней после окончания предоставления услуг Исполнитель предоставляет Заказчику отчет об оказанных услугах, а также акт об оказании услуг.

Договор между физ лицами об оказании услуг создание сайта

Здесь вы можете посмотреть образец договора на создание (разработку) сайта, заключаемого между заказчиком (организацией) и разработчиком сайта (физическим лицом). Однако, данный договор может заключаться между двумя физическими лицами и между двумя юридическими лицами. Суть договора от этого не меняется. В договоре указаны некоторые специфические термины «Сайт», «Дизайн-концепция», «Сборка сайта» и «Услуги хостинга».

Тем не менее, общего, официально установленного определения у этих понятий нет, а значит, вы можете их менять или корректировать по своему усмотрению. Также, вы можете добавлять свои термины, исходя из смысла договора и вашего техзадания. И наконец, следует пояснить, что в данном договоре Тех.задания как такового нет.

Дело в том, что большинство заказчиков говорит «сделайте мне сайт», а остальное их не волнует.

golden-mark.ru

Договор на оказание услуг по продвижению web-сайта в сети Интернет

г.

«__» ____ 2014 г.

_______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать следующие услуги:

  • выполнить комплекс мероприятий по поддержанию, изменению и продвижению в сети Интернет web-сайта Заказчика, Url – адрес которого _____.
  • по согласованию Сторон изменить текстовую и графическую информацию на сайте, с или без изменения структуры и дизайна сайта в целях продвижения веб – представительства Заказчика.
  • создать условия и предпосылки, благодаря которым, Url – адрес заказчика размещается в первых десяти сайтах на первой странице поисковой системы Yandex по ключевым словам, определенных Заказчиком в п.3.2 настоящего Договора.
  • удерживать раскрученные позиции в рамках первых десяти мест результата поиска (за исключением периода изменения алгоритма программы поиска в поисковой системе Yandex).
  • реагировать на изменения алгоритма программы поиска в поисковой системе Yandex и принимать немедленные меры по оптимизации сайта под новый алгоритм. Срок оптимизации сайта (восстановления позиции сайта в рамках первых десяти мест результата поиска) не должен превышать ___ рабочих дней.

1.2. Оказание услуг осуществляется силами и техническими средствами Исполнителя. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц без согласия Заказчика, при этом Исполнитель несет ответственность за действия или бездействия данных третьих лиц в полном объеме как за свои собственные.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

  • качественно и в предусмотренные Договором сроки оказывать, предусмотренные настоящим Договором услуги.
  • предоставить Заказчику по его требованию отчет об оказанных услугах на бумажном и электронном носителе.

2.2. Заказчик обязан:

  • своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, оплачивать услуги Исполнителя.
  • по требованию Исполнителя предоставить информационные материалы, необходимые для оказания услуг по настоящему Договору в срок, указанный в запросе Исполнителя. В случае не предоставления информационных материалов в срок, срок оказания услуг по данному запросу продлевается на время просрочки предоставления информационных материалов.
  • гарантировать, что предоставляемые информационные материалы не обременены правами (требованиями) третьих лиц, а также, что Заказчик является правообладателем данных информационных материалов.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ

3.1. Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг на следующий день после получения предоплаты от Заказчика.

3.2. Исполнитель обязуется в течение ___ календарных дней осуществить вывод сервера Заказчика, Url – адрес которого _____, в сети Интернет в поисковой системе Yandex в первую десятку сайтов первой страницы выдаваемой поисковой системой по ключевым запросам:______________________________

3.3. Срок оказания услуг по настоящему договору устанавливается с даты заключения договора до момента его расторжения по требованию любой из сторон.

3.4. По истечении каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику отчет об оказанных услугах.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ___ рублей и включает в себя все расходы Исполнителя по выполнению работ оговоренных в п.1.1 настоящего договора.

5.2. В течение ___ дней после заключения договора Заказчик обязуется оплатить Исполнителю аванс в размере 100% от стоимости договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае не оказания услуг Исполнителем в срок Исполнитель обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере ___% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более ___% от стоимости договора.

6.2. На усмотрение Заказчика, неустойка, может быть исключена дополнительным оказанием услуг Исполнителем, а именно: в случае не выполнение п.3.2 настоящего договора Исполнителем, Исполнитель обязуется оказывать услуги, предусмотренные договором бесплатно, до момента появления веб-сайта Заказчика в первых десяти сайтах поисковой системы Yandex в соответствии с настоящим договором, либо выводом сайта в первую десятку выдачи Yandex по другому ключевому словосочетанию, утвержденному Заказчиком.

6.3. За просрочку оплаты услуг, оказанных в соответствии с настоящим договором, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере ___% от суммы договора за каждый день просрочки.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Обязанность по уплате неустойки возникает у соответствующей Стороны после того, как ею будет получена претензия заинтересованной Стороны с обоснованным расчетом пени, либо после того, как арбитражный суд вынесет решение присудить пени заинтересованной Стороне, если претензия не была выставлена или не признана Стороной, которой она была направлена.

6.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество распространяемой Заказчиком в сети Интернет информации, товаров и услуг Заказчика.

6.6. Заказчик, в случае нарушения им авторских прав Исполнителя отвечает за каждый случай такого нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.7. Заказчик гарантирует, что, передавая Исполнителю информационные материалы, он не нарушает прав третьих лиц. Правами на информационные материалы обладает Заказчик, либо указанные им лица.

6.8. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

6.9. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд _____. При рассмотрении споров в суде, переписка Сторон по электронной почте будет признана достаточными доказательствами.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств согласно настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, действия государственных органов, возникшие для Сторон после заключения Договора.

7.2. Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее пяти дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств. Надлежащим доказательством будут служить свидетельства и иные документы уполномоченных органов.

7.5. Если эти обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, то любая из Сторон вправе направить заказным письмом другой стороне соглашение о расторжении данного договора с приложением акта сверки оказанных и оплаченных услуг по договору. В течение ___ рабочих дней после получения сообщения Сторона подписывает соглашение о расторжении договора или высылает мотивированный отказ от подписания. После подписания соглашения о расторжении ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Стороны имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего договора в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации при этом, уведомив Исполнителя не позднее, чем за ___ дней до расторжения настоящего Договора.

8.2. В случае одностороннего отказа от настоящего Договора Исполнитель возвращает Заказчику полученные авансом денежные суммы за вычетом стоимости оказанных услуг уже произведенных Исполнителем до момента получения одной из Сторон извещения об отказе от исполнения договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все договоренности по предмету настоящего Договора, достигнутые Сторонами ранее, теряют силу с момента подписания настоящего Договора.

9.2. Все документы, признаваемые Сторонами как часть Договора являются таковыми только после подписания их Сторонами.

9.3. Исполнитель имеет право разместить ссылку на свой сайт с указанием видов работ.

9.4. Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах, а равно в интересах третьих лиц деловую, коммерческую, техническую и иную конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, а также иные сведения, касающиеся деятельности Сторон, как в период действия настоящего Договора, так и в течение 3-х лет после его завершения.

9.5. Любые уведомления, направляемые любой Стороной, вручаются адресату лично или отправляются с курьером, по телексу, факсу, модему или заказным почтовым отправлением с подтверждением получения.

9.6. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью данного Договора.

9.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________

Заказчик _________________

hr-portal.ru

Договор на обслуживание сайта с юридическим лицом

Договор на обслуживание сайта с юридическим лицом

Оказать услуги в установленные настоящим Договором сроки. 2.1.5. Не позднее числа каждого месяца представлять Заказчику акты об оказании услуг, в которых содержатся сведения о видах, объеме и цене оказанных по настоящему Договору услуг. 2.1.6. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Заказчику об этом и в течение с момента направления Заказчику сообщения дожидаться его указаний. В случае неполучения указаний Заказчика в указанный срок Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков. 2.2. Исполнитель вправе привлечь к исполнению настоящего Договора третьих лиц. В случае привлечения третьих лиц Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами.

Договор на обслуживание сайта с физическим лицом

Инфоinfo

Отказ от договора — в каких случаях от заключения договора на создание сайта лучше оказаться. Права на контент. Перевод договора — основные виды перевода договора. Пересылка почтой договора на создание сайта, редизайн, раскрутку и т.д.

Покупка контента для сайта. Договор на продажу дизайна сайта. Протокол разногласий договора на сайт. Сдача сайт (подраздел) — порядок приемки-передачи готового сайта веб-студией заказчику. О проблемах для заключения договора на разработку сайта. Стоимость и сроки разработки договора на сайт и связанные с ними проблемы. Терминология в договоре на создание сайта. Типовые договора
  • Пример договора на поддержку сайта: сопровождение сайта, обновление сайта и развитие сайта.
  • Пример договора на поисковую оптимизацию сайта.
  • Пример договора на редизайн сайта.

Договор оказания услуг физическим лицом

Клиент уплачивает указанную Исполнителем сумму денежных средств путем перечисления их на расчетный счет Исполнителя; 4) Исполнитель готовит ответ на Запрос и передает его Клиенту на условиях предусмотренных настоящим Договором. 2. Предмет Договора 2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Клиенту Исполнителем консультационных услуг по вопросу, касающемуся хозяйственной деятельности Клиента и иных субъектов, в форме заключения, либо подготовки проекта необходимого документа, посредством направления ответа Клиенту через сайт Исполнителя с уведомлением на адрес указанной им электронной почты. 3. Обязанности сторон 3.1. Обязанности Клиента: — Оплатить разовую консультацию Исполнителя способами, указанными в данном Договоре; — Заполнить запрашиваемые Исполнителем поля в Запросе.

Договор на создание сайта

Важноimportant

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: разработку и обслуживание web-сайта Заказчика, именуемую в дальнейшем «Работа». 1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.4. Вниманиеattention

Работа по разработке и обслуживанию сайта считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем Акта приема-сдачи работы. Акт приема-сдачи работы подписывается после окончания разработки сайта, после размещения его в сети Интернет, а также после окончания каждого этапа обслуживания сайта. 1.5. Все права на созданный web-сайт Заказчика, переходят к Заказчику при подписании Акта приема-сдачи работы.

2. Термины и понятия2.1.

Договор на создание и разработку сайта

Выполнять работу с надлежащим качеством, соблюдая сроки разработки и обслуживания сайта, оговоренные в настоящем договоре.3.1.4. Разработать сайта для дальнейшего его размещения в сети Интернет.3.1.5. Разместить и проиндексировать сайт в сети Интернет.3.1.6.

Зарегистрировать сайт в поисковых машинах, указанных в Приложении к настоящему договору.3.1.7. Оперативно производить разработку дополнительных модулей и изменение структуры сайта по требованию Заказчика.3.1.8. Обновлять сайт по требованию заказчика не позднее одной недели с момента получения заявки, а также производить банерный обмен.3.1.9. Передавать результат работы Заказчику на гибких дисках при каждом изменении сайта.3.2. Подрядчик имеет право на удержание результата работ в случае несвоевременной оплаты Работы.3.3. Заказчик обязуется:3.3.1.Указание Клиентом неполной либо недостоверной информации об обратном адресе снимает с Исполнителя обязанность оказания Клиенту услуг, в том числе при их полной оплате Клиентом, без возврата произведенной им оплаты; — Конкретно и четко формулировать вопрос; — По запросу Исполнителя передать дополнительные документы, а также необходимую информацию в объемах и в сроки, позволяющие Исполнителю исполнить свои обязательства надлежащим образом. Документы и информация передаются способом, дополнительно согласованном Сторонами; — Принять подготовленный Исполнителем ответ способом, указанным в п.2.1. настоящего Договора. Если в трехдневный (календарный) срок с момента получения Клиентом ответа (консультации) на запрос Клиент не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг, то работы считаются выполненными. 3.2.

Договор на обслуживание сайта с юридическим лицом

Исполнитель не несет ответственность за качество и скорость доступа к сайту Исполнителя со стороны Клиента, осуществляемых по каналам связи операторов и Интернет-провайдеров. 6.4. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение обязанностей по Договору, возникшее в связи с наступлением обстоятельств, являющихся форс-мажорными, не зависящим от Исполнителя, т. е. обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе из-за сбоев в работе телекоммуникационных сетей и оборудования третьих лиц. Тем не менее, Исполнитель приложит все усилия, чтобы обеспечить качественное и своевременное предоставление услуг Клиенту. 6.5. Исполнитель не несет ответственности за задержку исполнения или неисполнения обязанностей по настоящему Договору, возникшие по вине Клиента. 6.6.N , выдан » » г., зарегистрирован по адресу: , именуем в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующ на основании , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: , а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 1.2. Услуги оказываются в месте нахождения Исполнителя (вариант: Заказчика) — . 1.3. Услуги по настоящему Договору оказываются в следующие сроки: 1.3.1. Начало: . 1.3.2. Окончание: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 2.1. Исполнитель обязуется: 2.1.1. . 2.1.2. . 2.1.3. Оказать услуги с надлежащим качеством, которое должно соответствовать . 2.1.4.

Договор на обслуживание сайта с юридическим лицом минск

Требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены Заказчиком при принятии выполненной работы или в ходе выполнения работы либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы, в течение месяцев с момента принятия выполненной работы. Если Подрядчик нарушил сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненной работы Заказчик по своему выбору вправе:5.5.1. Назначить Подрядчику новый срок;5.5.2. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы;5.5.3.

Потребовать уменьшения цены за выполнение работы;5.5.4. Расторгнуть договор о выполнении работы;5.5.5. Требовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы в срок дней;5.5.6.

Каждая из сторон обязана незамедлительно сообщать другой стороне об изменениях в банковских реквизитах, адресах, а также о любых ей известных событиях и/или обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение этой стороной своих обязательств по настоящему договору. Действие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению соответствующего обязательства, отодвигает его исполнение на соразмерный и разумный срок. 6. Ответственность сторон 6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Исполнитель не несет ответственности за последствия, в случае поступления от Клиента некорректно сформулированного вопроса, неполной или недостоверной информации, или документов. 6.3.

femida161.ru


Смотрите также